Договор на обновление сайта


Оглавление:

Образец договора оказания услуг по наполнению сайта, заключаемого между юридическими лицами


Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ. 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 48 часов, информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательство в письменной форме.

Такое основание освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения действия непреодолимой силы.

Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть предотвращен. 7.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно приступить к исполнению своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

7.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого имеет место такое действие. Если подобное состояние невыполнения любой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продлится более трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону. 8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае просрочки одной из Сторон своих обязательств на срок более календарных дней. 8.3 . Права и обязанности сторон по настоящему договору не могут быть переданы или уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного соглашения сторон.

8.4. По настоящему договору стороны вправе передавать друг другу документы с использованием средств факсимильной связи и электронной почты.

Такие документы будут считаться врученными с момента получения отправителем документа от принимающей документ стороны уведомления о получении сообщения. Данное сообщение должно содержать полностью время принятия документа, фамилию, имя, отчество, должность принявшего документ сотрудника, а также его подпись.

Договор на доработку сайта

заключается с целью внесения модификаций, дополнений и улучшений в уже существующий сайт, и этим существенно отличается от , в процессе исполнения которого сайт разрабатывается с нуля.

Файлы в .DOC: В качестве объекта договора на разработку сайта выступают некие специализированные работы, назначением которых являются улучшения или изменения, вносимые в уже действующий сайт. В свою очередь целью вносимых изменений и улучшений является дальнейшее развитие сайта. Поскольку дизайн сайта и его функциональные особенности — это продукт умственного труда разработчика или группы разработчиков сайта, желательно, чтобы доработку сайта осуществлял первоначальный разработчик.

Это позволит существенно снизить затраты времени на осуществление запланированных работ.

Как правило, необходимость в доработке сайта обусловлена:

  • наличием программных ошибок, допущенных разработчиком и не выявленных на момент сдачи-приемки сайта;
  • возросшей нагрузкой на сайт, в связи с чем снизились его функциональные показатели;
  • изменением требований владельца к сайту и т.д.

То есть доработка сайта может представлять собой достаточно обширный комплекс задач, к которым будут относиться:

  1. стадия новой или улучшенной концепции дизайна;
  2. стадия создания макета улучшенного сайта;
  3. стадия сборки;
  4. стадия наполнения новым контентом и т.д.

Существует две общеизвестных формы договора на доработку сайта — классическая и гибкая. Так:

  • классическая форма, состоящая из стадий и этапов, окончание каждого из которых оформляется соответствующим актом сдачи-приемки работ. В рамках классической формы стороны могут обговорить полную стоимость работ;
  • гибкая форма, в которой предусмотрен единый объем работ, исполняющийся доработчиком и принимаемый заказчиком разом в полном объеме. Гибкий договор подразумевает, как правило, почасовую оплату и заключается при небольшом объеме работ.

В качестве предмета договора на доработку сайта выступает авторская работа исполнителя по доработке сайта. Соответственно, договор, помимо ГК РФ регламентируется также и Законом РФ «Об авторском праве».

Это означает, что помимо стандартных условий, свойственных договорам об оказании услуг или выполнении работ, договор на доработку сайта должен включать в себя также и элементы договора авторского заказа. В частности, договор должен предусматривать переход права собственности на исключительные права на авторское произведение от исполнителя к заказчику.

В рамках данной статьи наши пользователи могут скачать типовой шаблон договора на доработку сайта и ознакомиться с образцом его заполнения.

Как правильно заключить договор на разработку сайта?

715 ГК РФ, а не ст.

717 того же кодекса. Это позволит заказчику не оплачивать работы, выполненные до отказа от договора, и требовать возврата уплаченного аванса. Сайт, по сути, является программным обеспечением (ПО).

Но он может быть и более сложным по структуре объектом – включать в себя ПО, тексты, фотографии и иной контент, которые могут иметь самостоятельную правовую охрану.

Исключительное право на ПО принадлежит заказчику с момента его создания, а исполнитель вправе использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (п.

1, 2 ст. 1296 ГК РФ). Вместе с тем в договоре может быть указано, что исключительное право на ПО принадлежит исполнителю, т.е. в данном случае стороны добровольно изменяют правило п. 1 ст. 1296 ГК РФ. Тогда заказчик будет вправе использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
1 ст. 1296 ГК РФ. Тогда заказчик будет вправе использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Поэтому заказчик обязательно должен проверить договор на предмет того, у кого и в каком объеме возникают права на сайт как на результат интеллектуальной деятельности. Также следует прописать в договоре условия о том, что права на материалы, которые исполнитель использовал для разработки сайта, не принадлежат третьим лицам. Если возможно, то лучше предусмотреть и ответственность за нарушение этого условия.

Еще одним важным моментом является проверка правового регулирования отношений между исполнителем и его работниками или привлекаемыми им для создания сайта лицами, которые будут являться авторами ПО. Риск здесь заключается в том, что в соответствии с трудовыми договорами или договорами авторского заказа, которые исполнитель заключает со своими работниками или привлекаемыми лицами, исключительные права на созданное ими ПО могут не переходить к исполнителю, а принадлежать им. Если это так, то исполнитель не вправе будет заключать договор, по которому исключительные права на сайт будут принадлежать заказчику.

Образец договора оказания услуг по разработке сайта, заключаемого между юридическими лицами

На основании полученных данных разработать Бриф в соответствии с пожеланиями Клиента.

Итогом настоящего этапа является подписанный Сторонами Бриф; 2.1.2. разработать Дизайн (Дизайн-концепцию) Сайта Клиента в соответствии с Брифом и настоящим Договором.

Дизайн (Дизайн-концепция) Сайта утверждается Сторонами, путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скреплением печатями Дизайна главной страницы Сайта и одной из внутренних страниц Сайта, размещенных на бумажном носителе, и подписанием Промежуточного Акта; 2.1.3.

осуществить Сборку Сайта Клиента в соответствии с Брифом, утвержденным Дизайном (Дизайн-концепцией) Сайта и настоящим Договором. По окончании работ по настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ.

2.2. Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.3 настоящего Договора.

2.3. Исполнитель без согласования с Клиентом вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Клиентом за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные. 2.4. Настоящий Договор состоит из Текста Договора и иных материалов, которые Стороны включат в настоящий Договор.

2.5. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей за датой получения им подтверждения о совершении Клиентом авансового платежа, предусмотренного п.4.2.1 настоящего Договора. Подтверждением совершения платежа является платежное поручение с отметкой банка, переданное Клиентом по факсу или с курьером Исполнителю.

2.6. Работы Исполнителя по разработке Брифа выполняются в срок рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с п.2.5 настоящего Договора.

Работы Исполнителя по разработке Дизайна (Дизайн-концепции) Сайта и работы по Сборке Сайта выполняются в сроки, зафиксированные в Брифе.

Как составить договор с заказчиком и не попасть в рабство

  • 8 фев 2021
  • 13

Руководитель веб-студии — о пользе разумной бюрократии с примерами из своего опыта. эксперт об авторе Веб-разработчик, интернет-маркетолог, основатель и директор .

В диджитал-сфере с 2013 года. Прошла путь от руководителя небольшой веб-студии до работы с крупными российскими и международными компаниями. Девиз по жизни: «Люби, что делаешь.

Делай, что любишь». Ссылки Хотите предложить статью в Skillbox Media?

Когда шесть лет назад я , то первый договор на создание сайта нашла в интернете.

Он был типовым, я проставила в нем реквизиты — свои и заказчика, прописала нужную сумму, и… мы начали работать. Однако уже тут меня ждали неприятные сюрпризы: то клиент просил уже десятый вариант дизайна — не мог определиться с тем, что ему нравится; то на ходу придумывал сайту дополнительные разделы с новым функционалом, объясняя это тем, что нет предела совершенству.

Попытки возразить или просьбы доплатить за эти новые «хотелки» заканчивались жаркими дискуссиями. Всё это меня очень выматывало. Со скрипом сдав тот первый сайт, я всерьез задумалась: неужели так у всех ? Не может такого быть, чтобы каждый проект выжимал из тебя все соки, а ты, руководствуясь принципом «Клиент всегда прав», ещё и в убытке оставался.

Не может такого быть, чтобы каждый проект выжимал из тебя все соки, а ты, руководствуясь принципом «Клиент всегда прав», ещё и в убытке оставался.

Я поняла, что надо что-то менять.

И я начала с формы договора. Ограничиваю число возможных правок дизайна.

Все мы люди и наши вкусы могут различаться, но обычно за один-два круга правок можно понять заказчика и выдать желаемый результат.

Однако если клиент сам не знает, чего хочет, или меняет мнение каждый день — тогда «любой каприз за ваши деньги».

Прилагаю к договору набросок структуры будущего сайта.

Так у меня хотя бы есть документальное основание, что, разрабатывая клиенту корпоративный сайт, мне не придётся бесплатно превращать его в . Первый год я всегда делала бесплатно, отправляла его сразу с . Думаю, легко посчитать, сколько рабочего времени и сил я тратила впустую — ведь не каждый потенциальный клиент становится реальным.

Через некоторое время я осознала, что любой труд стоит денег, а написание технического задания ещё и неплохо увеличивает средний чек сделки.

Поэтому первым этапом работ по созданию сайта стало создание ТЗ. А так как без него невозможно составить смету проекта, то я выделила подготовительные работы в самостоятельный договор.

По нему теперь готовятся подробное техническое задание и точная смета проекта. Потом мы заключаем второй договор — на саму разработку сайта, а составленное ТЗ и смета становятся его приложением.

Это не единственные подводные камни, которые мне встретились. В один прекрасный рабочий вторник в нашем офисе раздался звонок. Гневный женский голос из трубки требовал починить сайт, который мы сделали полтора года назад.

К слову, сопровождать, наполнять и продвигать тот сайт клиент решил сам, поэтому судьбу ресурса после его передачи мы не отслеживали. Очевидно, что за это время с сайтом могли сотворить всё что угодно, а наш код — сильно изменить. Когда мы назвали сроки диагностики сайта и сколько она у нас стоит, телефонный разговор прекратился.

А на следующий день мы получили на имейл досудебную претензию с требованием восстановить сайт — бесплатно. В документе ссылались на положение Гражданского кодекса о том, что если гарантийный срок на услугу или выполненную работу не установлен, то заказчик вправе предъявлять претензии в течение двух лет со дня передачи результатов работы. (Об этом говорится в п. 2 ст.

724 ГК РФ.) Не знали об этом?

К счастью, в нашем договоре к тому проекту уже был указан гарантийный срок (30 календарных дней после сдачи сайта). Если бы этого пункта не было, то пришлось бы долго доказывать, по чьей вине сайт сломался.

Я верю, что в итоге мы всё равно оказались бы правы, но вот нервов потратили бы в разы больше. После этого случая я внимательно перечитала наши гарантийные условия и детализировала их в новом стандартном договоре.

Так, на всякий случай.

  1. Если сайт находится не на том сервере или хостинге, где он был размещён при сдаче и протестирован нами. Бывает, что сайт переносят на новый неправильно настроенный сервер. Естественно, тогда исполнитель не может гарантировать работоспособность ресурса.
  2. Если есть изменения в программном коде сайта. Тут всё проще. Внесли заказчики правки в программную часть кода, подключили новые скрипты без специальных знаний — пожалуйста, сайт слетел с гарантии.
  3. Если заказчик передавал пароли доступа третьим лицам.В работе я не раз сталкивалась со случаями, когда сайт брали на бесплатный якобы аудит, а на деле просто что-то в нём ломали. Чисто чтобы было о чём отчитаться, что «починить» — и уже за это взять деньги. Бесплатный сыр — только в мышеловке.

Вместе с договором в нашей веб-студии менялись и бизнес-процессы. Когда нам понадобилось нанять , мне пришлось сесть и пошагово описать весь процесс разработки сайта: от получения заявки до подписания актов и передачи доступов.

Потратив на это несколько дней, на выходе я получила наглядную схему каждого проекта. Сперва это кажется чистой бюрократией, а на деле ты перестаёшь беспокоиться об уйме рабочих вопросов — теперь они решаются даже без тебя. На собственном опыте я поняла, что каждую итерацию нужно согласовывать, и обязательно в письменном виде!

На собственном опыте я поняла, что каждую итерацию нужно согласовывать, и обязательно в письменном виде! При сотрудничестве никто не застрахован от смены ЛПР (лица, принимающего решения). А новый человек часто смотрит на проект по-новому.

У меня как-то был проект, за время которого в компании сменилось ЧЕТЫРЕ! . И каждый из них видел будущий сайт совсем не таким, каким хотели его предшественники.

Только подписи под каждым этапом согласования позволили нам не переделывать всё бесплатно.

Почти всё. Прототипы, техническое задание, дизайн главной и внутренних страниц, адаптивные макеты, , итоговое согласование — каждая из этих итераций должна быть закрыта промежуточным актом. Такая разумная бюрократия выгодна не только исполнителю, но и самому заказчику.

Поверьте, клиенту не хочется получить уже готовый сайт, который он увидит впервые. А намного проще и быстрее вносить правки при создании технического задания или дизайна, чем переделывать результат работы. Двухмесячная программа для начинающих предпринимателей, руководителей, проджект- и продукт-менеджеров.

Узнайте, как заключать и расторгать сделки, оформлять и увольнять сотрудников, проверять контрагентов и многое другое. Только практические знания и навыки, пожизненный доступ к курсу.

24 авг 2021 16 авг 2021 13 авг 2021 Понравилась статья?

Договор на техническое обслуживание сайта

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Доначисляя налоги по общей системе налогообложения, налоговый орган сделал вывод о создании двумя взаимозависимыми организациями искусственных условий для соответствия требованиям, позволяющим применять ЕНВД в отношении деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, при расширении бизнеса и фактической утрате права на применение специального налогового режима. Налоговый орган установил, что налогоплательщик осуществлял деятельность по торговле автотранспортными средствами, запасными частями (применяя ОСНО) и деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (применяя ЕНВД). При этом на той же территории было зарегистрировано еще одно общество, учредителями и руководителями которого являлись физические лица, связанные с налогоплательщиком (его работники, бывшие работники, руководители), налогоплательщик как заказчик заключил с новой организацией договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств на основании заявок.

Фактически новое общество занималось техническим обслуживанием и мойкой автомототранспортных средств и применяло ЕНВД.

На основании анализа банковских документов, сайтов обеих организаций, допросов работников налоговый орган установил, что обе организации осуществляют одну и ту же деятельность на одной и той же территории, сотрудники обеих организаций находятся в одном помещении и визуального разделения между ними не имеется, при переводе некоторых сотрудников из одной организации в другую ничего не меняется (рабочее место и характер работы оставались прежними), а фактическим исполнителем услуг по ремонту автомобилей являлся сам налогоплательщик. При это вновь созданная организация собственного имущества не имела, а осуществляла деятельность на территории, в помещении и на оборудовании, предоставленных налогоплательщиком по договорам аренды и субаренды.

Учитывая, что обе организации при оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств использовали одни и те же имущественные объекты, оборудование и трудовые ресурсы, то есть осуществляли указанный вид предпринимательской деятельности совместно, как единая организация, налоговый орган пришел к выводу о формальном разделении налогоплательщиком деятельности по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств между двумя организациями с целью сохранения права на применение ЕНВД.

Суд признал обоснованным вывод налогового органа об использовании налогоплательщиком схемы дробления бизнеса и признал законным доначисление налогов по общей системе налогообложения. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Абонент в разные периоды может затребовать различные объемы услуг по договору (техобслуживание транспорта, техподдержка сайтов, шведские столы, телефонная связь, фитнес-услуги, ЖКХ и т.п.). Абонентский договор предполагает длительное исполнение в отличие от опционного соглашения, цель которого состоит в единовременном исполнении при наступлении определенного условия (в биржевой торговле, в сделках с недвижимостью).

Абонентский договор в большинстве случаев опосредует потребительские или консультационные отношения. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Также новый порядок применения контрольно-кассовой техники не предусматривает обязательного заключения договора с центрами технического обслуживания.

Договор на техническую поддержку сайта: образец и инструкция по заполнению

Ну хорошо, выяснили, что виноват исполнитель.

Взыскать с него весь миллион? Звучит логично, но ни один подрядчик в мире не подпишется на полное возмещение убытков. 9.8 Ответственность Сторон ограничена стоимостью работ/услуги по Заказу, в рамках которого допущено нарушение.

А если заказчик не хочет платить? Останавливайте работу и получайте пени и оплату через суд.

Исполнитель ничего не делает? Не платите, требуйте пени и в крайнем случае разрывайте договор.

Это обстоятельства, на которые вы не можете повлиять, и поэтому не можете нести ответственность за их последствия. В этом разделе важно не просто написать, что

«ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно будет следствием обстоятельств непреодолимой силы.»

, но и указать, что делать, когда обстоятельства наступили.

Мы предлагаем сначала отложить выполнение работ на месяц, а потом обсуждать расторжение договора. Спор лучше уладить до суда. Суд не всегда приносит удовлетворение выигравшей стороне, потому что она как минимум теряет время и нервы. Поэтому считайте расходы и выгоду и решайте, идти в суд или пытаться договориться по-хорошему.

Поэтому считайте расходы и выгоду и решайте, идти в суд или пытаться договориться по-хорошему. Это один из самых важных разделов договора. Как говориться, «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек».

Будьте уверены, в чём судья точно не разбирается, так это в веб-разработке и техподдержке.

Если дойдет до судебных прений, для принятия решения судья должен будеть увидеть результат или акт своими глазами. Только после этого он сможет определиться, кто кому сколько должен.

В связи с этим в договоре важно зафиксировать, какие способы передачи информации и документов вы признаёте.

Мы рекомендуем обмен документами в бумажном виде и электронную почту, потому что её на практике признают в российских судах. Также настойчиво рекомендуем подрядчику и заказчику коммуницировать только с адресов/телефонов, указанных в договоре и приложениях.

На всякий случай можно заранее указать в договоре несколько телефонов и адресов.

Договор на обслуживание сайта

заключается для проведения различных технических работ по изменению вида, модулей. содержания информационной системы в интернете.

Заказчиком в данном случае выступает непосредственный владелец прав на сайт, а исполнителем может быть как юридическое лицо или ИП, так и физическое лицо.

Наверное, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда при входе на сайт какие-то возможности недоступны и размещена надпись, что “ведутся технические работы”. Вот именно для проведения подобных работ (это может быть как улучшение функционала, так и исправление каких-то всплывающих ошибок) заключается образец договора на техническое обслуживание сайта. Довольно редко бывает, что владельцы сайта самостоятельно занимаются разработкой сайта и его дальнейшим администрированием — это требует и специальных знаний, и достаточного количества времени.

Поэтому и приходиться обращаться к сторонней помощи — либо к тем, кто занимался созданием самого web-сайта, либо к тем, кто осуществляет услуги по его поддержке.

Договор технического обслуживания сайта Заключение договоров технического обслуживания сайта позволяет владельцам сетевых ресурсов не нанимать сотрудников в штат и быть уверенным в актуальности работоспособности интернет-портала.

Чтобы между заказчиком и исполнителем не возникало спорных моментов, необходимо детально проработать условия их сотрудничества. Именно поэтому следует использовать письменный образец договора на обслуживание сайта, даже если его заключение будет происходить дистанционно. В первую очередь необходимо определить, какие именно работы будут выполняться заказчиком и зафиксировать их либо в тексте, либо в отдельном приложении.

Обычно в договор на обслуживание сайта входит следующий перечень услуг:

  • изменение дизайна сетевого ресурса;
  • наполнение сайта;
  • верстка;
  • размещения и снятие рекламных баннеров;
  • разработка новых модулей;
  • информирование заказчика о новых тенденциях;
  • контроль безопасности;
  • исправление возникающих ошибок;
  • контроль за работой хостинга, перенос на новый хостинг;
  • регистрация в поисковых системах;
  • создание графических элементов и пр.

Также следует определить стоимость договора и что будет в нее входить: возможно, в цену будет включаться какой-то минимум работ или часов, а все остальные услуги потребует дополнительной оплаты. Кроме этого, необходимо определиться с формой предоставления отчета о проделанной работе и периодичность его предоставления заказчику. При помощи конструктора FreshDoc вы сможете быстро сформировать полноценный договор на обслуживание сайта, образец которого будет отвечать всем требованиям участников и действующего законодательства.

С этим шаблоном часто используют:

  • Договор на обучение
  • Договор на обучение в автошколе
  • Договор на оказание услуг адвоката
  • Договор на оказание детективных услуг
  • Договор на экскурсионное обслуживание

Популярные документы и процедуры:

  • Договор перевода долга с участием кредитора
  • Увольнение по собственному желанию работника
  • Договор технического обслуживания (общий)
  • Договор купли продажи енвд
  • Претензия в энергосбыт

Договор на доработку сайта

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Суд при удовлетворении требований исходил из того, что истец является автором спорного сайта согласно ст.

1228 ГК РФ; авторское право на сайт не было передано ответчику из-за нарушения им условий договора (неполной оплаты). Сайт был доработан и использовался ответчиком без согласия правообладателя — истца. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:При этом, учитывая, что истцом не представлены доказательства создания нового сайта, поскольку фактически ДД.ММ.ГГГГ заключен договор по доработке разработанного ранее интернет-сайта N», при этом истцу исключительные права на произведение не передавались, суд пришел к выводу, что истцом не представлены доказательства наличия прав истца на фирменное наименование спорного сайта и его оформление (контент, включая текст и изображения), в связи с чем основания для взыскания компенсации и убытков суд не усмотрел.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вопрос: Организация в мае заключила с физлицом договор о доработке сайта.

Работы по акту приняты 31.05.2019, а оплата, согласно договору, произведена 14.06.2019. Физлицо сообщило, что с 01.06.2019 оно зарегистрировалось в качестве плательщика НПД и 14.06.2019 при получении денежных средств выдаст чек. Должна ли организация начислить страховые взносы на сумму вознаграждения в мае 2019 г.?

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вопрос: Организация в мае заключила с физическим лицом договор о доработке сайта. Работы по акту приняты 31.05.2019, а оплата, согласно договору, произведена 14.06.2019.

Физическое лицо сообщило, что с 01.06.2019 оно зарегистрировалось в качестве плательщика НПД и 14.06.2019 при получении денежных средств выдаст чек. Должна ли организация указывать физическое лицо в отчетности по форме СЗВ-М за май?

Образец договора на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта, заключаемого между юридическими лицами

Договор на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта на техническое обслуживание и поддержку веб-сайтаг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию и поддержке сайта .1.2.

Заказчик является владельцем (обладателем исключительных прав) сайта, что подтверждается .1.3.

Сайт Заказчика используется в производстве его продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд, что приносит экономические выгоды.1.4.

Исполнитель ежемесячно передает результаты выполненных работ по акту приема-передачи с приложением оправдательных документов. Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация.2.1.

Консультирование Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования и развития сайта (с до по рабочим дням).2.2. Корректировка и внесение изменений в дизайн сайта (добавление новых элементов дизайна), не влекущих за собой кардинального пересмотра общего стиля сайта.

В том числе разработка, установка (снятие) со страниц сайта внутренних рекламных объявлений и баннеров.2.3. Внесение изменений в текстовое наполнение сайта, грамотное оформление текстовой и графической информации, экранная типографика.2.4. Разработка новых модулей системы администрирования в соответствии с развитием ресурса.2.5.

Контроль работоспособности технологической площадки (хостинга), перенос сайта на другой хостинг (при необходимости).2.6. Контроль безопасности.2.7. Разработка и добавление новых не глобальных видов сервиса.2.8.

Информирование Заказчика о появлении новых возможностей, сервисов в области построения сайтов.2.9.

Исправление ошибок в статьях, возникших как по вине Исполнителя, так и Заказчика.2.10.

Регистрация ресурса Заказчика в поисковых системах Рунета и внесение, при необходимости, изменений в регистрационную информацию для продвижения сайта в рейтингах, облегчения поиска ресурса через поисковые машины.2.11. Добавление новых разделов (модулей), равно как и внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, служит предметом отдельного договора на основании отдельного ТЗ и требует дополнительной оплаты сверх суммы ежемесячной фиксированной оплаты.2.12. Работы по пунктам 2.1 – 2.10 выполняются одним или несколькими ответственными представителями Исполнителя.

Работы по обслуживанию и поддержке интернет-представительства (сайта) Заказчика производятся на территории и компьютерах Исполнителя.2.13. Суммарно за каждый календарный месяц объем вышеперечисленных работ не должен превышать рабочих часов.3.1.

Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы.3.2. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 данного Договора.3.3. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в разделе 2.

Дополнительные работы по обслуживанию и поддержке интернет-сайта проводятся по мере необходимости. Для проведения дополнительных работ согласовываются и оформляются в письменном виде Дополнительное соглашение, Техническое Задание и смета, которые должны быть подписаны обеими сторонами.4.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ.4.2.

Общая стоимость работ составляет рублей копеек, в том числе НДС по ставке, действующей на момент перечисления денежных средств.4.3. Оплата работ Исполнителя производится согласно выставляемым Заказчику счетам в течение трех банковских дней со дня выставления счета.

Окончание работ по каждому календарному месяцу подтверждается Актом приемки-сдачи работ.4.4. По каждому Дополнительному соглашению, Техническому Заданию и смете (п.3.3) Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости работ согласно утвержденной смете. Окончательный расчет производится после окончания работ на основании Акта приемки-сдачи работ.4.5.

Цены на выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в одностороннем порядке не подлежат.5.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.5.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.6.1.

Заказчик обязан оплатить работу Исполнителя. В случае отказа Заказчика от оплаты работы Исполнителя последний имеет право требовать возмещения расходов, связанных с обслуживанием и поддержкой интернет-сайта.6.2.

Рекомендуем прочесть:  Муж бьёт жену за измену

Стороны строят свои взаимоотношения на принципах порядочности, партнерства и доверия.6.3.

Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к соглашению, через арбитражный суд в соответствии с Российским законодательством.7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.7.2.

Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее чем за месяц.

В том случае, если Договор расторгается до завершения работ по ТЗ, взаиморасчеты между сторонами определяются Дополнительным соглашением.7.3. Сроки действия Договора могут сдвигаться в случае объективных причин, признаваемых обеими сторонами.8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.9.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде Приложений.9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр.ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Исполнитель _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен?

Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Образец договора на информационное сопровождение сайта, заключаемого между юридическими лицами

Договор на информационное сопровождение сайта на информационное сопровождение сайта г. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по информационного сопровождению и продвижению интернет-представительства Заказчика (далее – Сайт), включая:

  • обновление и редактирование информационного содержания сайта:
    • o редактирование текстовой информации сайта;
    • o редактирование графической информации (подготовка, обработка и размещение фотографий и иллюстраций);
    • o разработка рекламных баннеров;
  • мониторинг посещаемости и позиций сайта в рейтингах поисковых систем и оптимизацию контента и мета-кода сайта в соответствии с требованиями поисковых систем;
  • регистрацию в интернет-каталогах;
  • публикацию рекламных объявлений на электронных досках;
  • обмен ссылками.

1.2.

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительными Договорами и оплачиваются отдельно от суммы заказа по п.3.1.

2.2. Начало работ по настоящему Договору исчисляется с момента подписания данного Договора.

2.3. Материалы, предназначенные для размещения на сайте, предоставляются Заказчиком в электронном виде.

Исполнитель подтверждает получение необходимых материалов от Заказчика и информирует его о сроках, необходимых для исполнения работ. 3.1. Стоимость работ составляет рублей в месяц.

3.2. Оплата работ осуществляется по полной предоплате, равной стоимости работ за 1 месяц, не позднее числа каждого месяца. 4.1. Права и обязанности Исполнителя: 4.1.1 Исполнитель обязуется выполнять работу, указанную в п.1.1 настоящего Договора, своими силами и на своем оборудовании, в сроки, обусловленные ст.2 настоящего Договора.

4.1.2. Не позднее числа каждого месяца предоставлять Заказчику отчет в электронном виде о перечне выполненных работ за истекший месяц. 4.2. Права и обязанности Заказчика: 4.2.1.

Заказчик обязан в соответствии с п.3.2 настоящего Договора своевременно и в полном объеме оплатить работу Исполнителя.

4.2.2. В течение срока действия настоящего договора Заказчик вправе проверять ход выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору. 4.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных Заказчиком к размещению на сайте. Исполнитель несет ответственность только за соответствие содержания материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов, которые были предоставлены Заказчиком.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе корпоративного сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т.п.). 4.5. При приостановлении Заказчиком хода выполнения работ по данному Договору в одностороннем порядке Заказчик обязан уведомить Исполнителя соответствующим извещением, заверенным подписью Заказчика и печатью. Данное извещение считается действительным при наличии подписи Исполнителя или уполномоченного лица со стороны Исполнителя (уполномоченным лицом компании Исполнителя может считаться сотрудник компании, имеющий должность не ниже начальника отдела) о факте получения данного извещения.

При приостановлении со стороны Заказчика выполнения работ по настоящему Договору денежные средства, полученные Исполнителем за выполнение работ, Заказчику не возвращаются.

4.6. Сдача работ за каждый месяц оформляется Сторонами в виде акта сдачи-приемки, в котором указывается перечень выполненных работ.

4.7. В случае, если в течение рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчета о выполнении работ, Заказчик не уведомил Исполнителя о принятии работы или не направил Исполнителю мотивированный отказ от принятия работ, работы за истекший месяц автоматически считаются выполненными и принятыми. 5.1. Стороны договорились разрешать все конфликты и споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, в соответствии с существующим законодательством и условиями настоящего Договора.

6.1. Договор заключается сроком на месяца(ев). 6.2. Настоящий Договор вступает в силу в силу с момента его подписания.

6.3. Настоящий Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае, если по истечении месячного срока, одна из Сторон или обе Стороны не заявят в письменном виде о расторжении Договора, настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующие месяца(ев). 7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемия действия государства, забастовки, гражданские беспорядки, а также административно- правовые акты государственных органов и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения договора. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения Договора на период, в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.1. Договор может быть расторгнут ранее срока, указанного в п.6 настоящего договора в следующих случаях: 8.1.2. по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения другой Стороной условий настоящего Договора. 8.1.3. по взаимному соглашению Сторон; 8.1.4.

в иных предусмотренных законом случаях.

8.2. В случае расторжения Заказчиком договора в одностороннем порядке при соблюдении Исполнителем условий, предусмотренных настоящим договором, денежные средства, заплаченные за выполнение работ, Заказчику не возвращаются. 9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: Исполнитель _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Образец договора подряда на разработку и обслуживание веб-сайта, заключаемого между юридическими лицами

Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта на разработку и обслуживание веб-сайтаг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую Работу: разработку и обслуживание WEB-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа».1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.1.4.

Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи Работы.

Акт приема-сдачи Работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта.1.5.

Все права на созданный Web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи Работы.2.1. «Web-сайт» (далее – сайт) — это страница или совокупность страниц, программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в формате HTML или других форматах, применимых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет.3.1.Подрядчик обязуется:3.1.1.

До заключения Договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.3.1.2. При сдаче Работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.3.1.3. Выполнять Работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.3.1.4.

Разработать сайт для дальнейшего его размещения в сети Интернет.3.1.5.

Разместить сайт в сети Интернет.3.1.6.

Передать результат Работы Заказчику.3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.3.3.Заказчик обязуется:3.3.1.

До начала выполнения работ предоставить Подрядчику в срок до « » 2020 года необходимую документацию, материалы и информацию.3.3.2.

Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ.3.3.3. Оплатить Работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.3.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.4.1.

Стоимость услуг Подрядчика по разработке Web-сайта Заказчика составляет и перечисляется на расчетный счет Подрядчика. 4.2.Оплата производятся в следующем порядке: .5.1.

Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, регулируется законодательством РФ.5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик.5.3. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.1.1.

настоящего Договора, несет ответственность и за те недостатки Работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.5.4. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе требовать досрочного расторжения Договора.5.5.

В случае нарушения срока выполнения Работы Заказчик вправе:- Требовать досрочного расторжения Договора.- Назначить Подрядчику новый срок;- Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения Работы;- Потребовать уменьшения цены за выполнение Работы;5.6.

В случае обнаружения недостатков Работы Заказчик вправе:- Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной Работы в срок дней;- Требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной Работы своими силами или третьими лицами;Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении Работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки выполненной Работы не устранены Исполнителем.- Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении Работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной Работы или иные существенные отступления от условий Договора.6.1. Срок разработки сайта устанавливается с «»2021 г.

по «»2021 г. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.6.2.

Срок обслуживания сайта устанавливается с «»2021 г.

по «»2021 г.6.3. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать договор на очередной срок, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменной форме не меньше, чем за месяц до истечения срока Договора. Если ни одна из сторон не выражает желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на очередной срок.6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику, часть цены пропорционально части выполненной Работы до получения извещения о расторжении указанного Договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены Работы.6.5.

Подрядчик вправе расторгнуть договор в любое время лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.6.5.1.

При расторжении Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения Работы, а также платы за выполненную Работу.6.6. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон.6.7.

Заказчик вправе требовать расторжения заключенного Договора без оплаты выполненной Работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение Работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.7.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.8.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.8.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.8.3.

— Техническое задание (Приложение N ).- Акт выполненных Работ (Приложение N ).- .ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Подрядчик _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

+ +